Решение б/н Определение об отложении дела № 04-34/2-2017 возбужденного п... от 7 марта 2017 г.
Текст документа
Сохранить как PDFОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела № 04-34/2-2017 о нарушении
антимонопольного законодательства
«6» марта 2017 г. г. Улан-Удэ
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <…> ,
рассмотрев дело от 24.01.2017 № 04-34/2-2017 по признакам нарушения Комитетом по управлению городским хозяйством администрации МО «город Северобайкальск» (671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7) части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившегося в том, что Комитетом по управлению городским хозяйством администрации МО «город Северобайкальск» (далее – Комитет, Заказчик) при проведении двух открытых конкурсов по строительству многоквартирных жилых домов в г. Северобайкальск Республики Бурятия в рамках Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Республике Бурятия в 2013-2017 годах» (номера извещений 0302300103315000079, 0302300103315000080) установлены заведомо не выполнимые требования к сроку выполнения работ,
установила:
Определением Бурятского УФАС России (исх. от 10.02.2017 №04-34/495) дело № 04-34/2-2017 о нарушении антимонопольного законодательства было отложено связи с необходимостью получения дополнительных доказательств, подтверждающих невозможность исполнения ООО СК «ВАШ МИР» условий контрактов от 21.12.2015 № 0302300103315000079, 0302300103315000080 и назначено к рассмотрению на 06.03.2017 в 10-00 час.
На рассмотрение дела ответчик не явился (о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом уведомлен, направил письменные пояснения, из которых следует, что с нарушением не согласен).
Представитель заинтересованного лица ООО СК «ВАШ МИР» - <...> (доверенность от 03.03.2017) пояснил, что руководство Общества на этапе подписания контракта достигло устной договоренности о том, что сроки выполнения контрактов будут пролонгированы и будут подписаны дополнительные соглашения. Однако сроки выполнения работ Заказчиком не были продлены. Кроме того, Общество не могло приступить к исполнению контракта поскольку земельный участок не был подготовлен и передан Обществу, Комитетом не передавались материалы инженерных изысканий, проектной документации, разрешения на строительство. Считает установление Заказчиком невыполнимых сроков исполнения условий контрактов от 21.12.2015 № 0302300103315000079, 0302300103315000080, нарушающими требования как Закона о контрактной системе, так и Закона о защите конкуренции. Контракты № 0302300103315000079, 0302300103315000080 были расторгнуты в судебном порядке по иску ООО «Ваш Мир» (приложили решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 08.12.2016 по делу №А10-3712/2016).
В связи с принятием заключения об обстоятельствах дела, в соответствии с частью 3 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции, Комиссия определила:
1. Отложить рассмотрение дела № 04-34/2-2017 о нарушении антимонопольного законодательства.
2. Назначить рассмотрение дела № 04-34/2 -2017 на 17.03.2017 г. в 10:00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 55, каб. 114.
В соответствии с частью 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции лица, участвующие в деле, вправе представить Комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.